Меню
Вологда, ул. Сергея Преминина, 4, БЦ Можайский
пн-пт c 9:00 до 19:00
+ 7 (8172) 34-78-56
+ 7 (800) 100-27-93
Заказать звонок

Договор-оферта

Город Москва

Настоящий договор, в соответствии со статьей 437 Гражданского Кодекса РФ, является офертой ООО «ГК ЭнергоПроф», в лице Генерального директора Владимирова Сергея Сергеевича, действующего на основании Устава, именуемого в дальнейшем Поставщик, Получателю Товара и/или Услуг – Физическому или Юридическому лицу, именуемому в дальнейшем Покупатель, и публикуется на официальном сайте Поставщика, размещенного в сети «Интернет» по адресу https://www.sklad-generator.ru/.

Настоящий Договор признается заключенным с момента его акцепта, который может осуществляться как путем его непосредственного подписания, так и путем присоединения к его условиям, в том числе оплатой счета выставляемого в адрес Покупателя, а также путем совершения конклюдентных действий, выражаемых в запросе конкретного товара или оказываемых услуг.

Акцепт оферты равносилен заключению Договора на условиях, изложенных в оферте.

Счет содержит в себе примечание об обязательном применении к Сторонам положений настоящего договора, а также полное согласие о присоединении к условиям настоящего Договора.

Поставщик вправе в одностороннем порядке вносить изменения в настоящий Договор. Изменения вступают в силу через 5 дней с момента публикации на официальном сайте Поставщика, размещенного в сети «Интернет» по адресу https://www.sklad-generator.ru/.

1. Предмет Договора.

1.1. Продавец обязуется поставить Покупателю, а Покупатель – принять и оплатить товары и услуги (далее «Продукцию»), указанные в Счете, коммерческом предложении 9если оно составлялось).

1.2. Наименование товара и/или услуг, стоимость, количество, комплектация определяется Счетом. Стоимость в Счете приводится с учетом НДС установленной Налоговым Кодексом РФ.

1.3. Продукция, поставляемая по настоящему Договору, является технически сложным оборудованием.

1.4. Поставщик обязуется передать Продукцию свободную от прав третьих лиц и гарантирует, что Продукция не заложена, не арестована, не является предметом исков третьих лиц.

2. Качество и комплектность Продукции.

2.1 Продукция поставляется в ассортименте, комплектации и количестве, определяемом Счетом.

2.2 Поставщик гарантирует, что качество поставляемой Продукции соответствует требованиям стандартов и технических условий, установленных в РФ.

2.3 На все виды поставленной Продукции Поставщик предоставляет Покупателю относящуюся к ней документацию:

  • сертификат соответствия,
  • инструкцию по эксплуатации,
  • гарантийный талон и/или иные документы, предусмотренные заводом - изготовителем,
  • бухгалтерские документы (УПД либо Счет-фактуру и ТОРГ-12).
В случае доставки Продукции транспортной компанией документы направляются вместе с Продукцией.

2.4 На Продукцию Поставщиком установлен Гарантийный срок, равный гарантийному сроку, установленному производителем Продукции. Условия предоставления гарантии предусмотрены в технической документации и/или гарантийном талоне. Гарантийный срок не распространяется на регламентные части и аккумуляторные батареи.

3. Порядок приемки и отгрузки Продукции.

3.1 Способ (вариант) доставки Продукции определяется в Счете. В случае отсутствия условий доставки, доставка осуществляется на условиях самовывоза.

3.2 Поставка продукции может осуществляться партиями.

3.3 Доставка может быть осуществлена на условиях самовывоза продукции со склада Поставщика. Поставщик уведомляет Заказчика о готовности Продукции к передаче, Покупатель забирает Продукцию собственными силами, либо с помощью Транспортной компании.

3.3.1. Покупатель осматривает Продукцию на складе Поставщика и, при отсутствии недостатков, подписывает УПД. В случае обнаружения недостатков у Продукции составляется соответствующий акт с указанием сроков устранения.

3.3.2. Факт передачи права собственности и риска случайной гибели подтверждается УПД - при получении представителем Покупателя, или Транспортной распиской при передаче Транспортной компании, привлеченной Покупателем.

3.3.3. Представитель, получающий Продукцию, должен быть уполномочен Доверенностью.

3.3.4. В случае, если Покупателем не произведена приемка Продукции в 45-ти дневный срок с момента направления Поставщиком письма о готовности Продукции, Продукция списывается, и условия Счета в части Стоимости Продукции могут быть пересмотрены.

3.4. Доставка может быть осуществлена до терминала Транспортной компании, выбранной Покупателем.

В этом случае условия о доставке Продукции Поставщиком считаются исполненными с момента подписания документов о передаче груза транспортной компании.

3.4.1. Осмотр Продукции на наличие повреждений упаковки, внешних повреждений Продукции, производится Покупателем при получении Продукции от транспортной компании. Внешние повреждения должны быть отражены в передаточных документах Транспортной компании. Покупатель сообщает Поставщику об обнаружении таковых недостатках, их фиксации, и Стороны принимают решение о способах и сроках устранения недостатков.

3.4.2. По внутри тарному количеству, ассортименту, наименованию Продукции решение принимается Покупателем в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней.

По результатам осмотра подписывается УПД и направляется Поставщику. В случае обнаружения недостатков у Продукции составляется соответствующий акт с приложением фотоматериалов и направляется Поставщику.

Поставщик рассматривает направленный акт и в случае необходимости направляет своего специалиста для составления двухстороннего акта. В случае достаточности информации Поставщик принимает решение и направляет уведомления о сроках и способах устранения выявленных недостатков. Срок устранения выявленных недостатков не может превышать 45 (сорока пяти) рабочих дней, при наличии запасных частей у Производителя. В случае невозможности устранения недостатков Поставщик производит замену Продукции на согласованных Сторонами условиях (в порядке ст. 475 ГК РФ).

3.4.3. Продукция хранится на терминале транспортной компании бесплатно не более 2- х дней. В случае, если Продукция, по вине Покупателя, находится на терминале Транспортной компании более 2-х дней с согласованной Сторонами даты, Покупатель возмещает Поставщику ущерб в виде оплаты Транспортной компании расходов на хранение Продукции.

3.4.4. Представитель, получающий Продукцию, должен быть уполномочен Доверенностью.

3.4.5. Риск гибели при этом способе доставки переходит к Покупателю с момента передачи Продукции на терминал транспортной компании.

3.5. Доставка может быть осуществлена полностью за счет и силами Поставщика

3.5.1. Поставщик вправе привлечь транспортную компанию, выбранную Поставщиком. В этом случае условия о доставке Продукции Поставщиком считаются исполненными с момента подписания транспортных документов Покупателем.

3.5.2. Приемка Продукции производите в порядке, предусмотренном в разделе 3.4. настоящего Договора.

3.5.3. Представитель получающий Продукцию должен быть уполномочен Доверенностью. В случае отсутствия у представителя полномочий для получения Продукции, Поставщик вправе не передавать Продукцию, в таком случае Поставщик вправе требовать возмещения денежных средств за простой автотранспортного средства.

3.6. Претензии по количеству и ассортименту (комплектации) принимаются Поставщиком при передаче Продукции. После подписания УПД претензии Поставщиком принимаются только по качеству Продукции в течение гарантийного срока.

3.6.1. Поставщик направляет пакет документов на Продукцию вместе с товаром. Неполучение Покупателем документов, доставленных транспортной компанией, лишает его права ссылаться на некомплектную поставку.

3.7. При отсутствии недостатков Покупатель в течение 5 (пяти) дней от даты приемки Продукции направляет скан УПД с подписью ответственного лица и печатью организации (с приложением копии приказа или доверенности, подтверждающих правомочность подписанта) по электронной почте 2015@sklad-generator.ru, а оригинал направляет почтой на юридический адрес Поставщика. В случае неисполнения данного пункта в течение 15 (пятнадцати) дней с даты приемки Продукции Покупателем, Поставщик имеет право требовать от Покупателя уплаты пени в размере 0,01% от стоимости Продукции за каждый последующий день нарушения этого обязательства.

4. Порядок выполнения работ по монтажу.

4.1. В случае если в Счете предусмотрены работы по монтажу, они производятся в соответствии с настоящим разделом.

4.2. Сроки проведения и место проведения монтажа определяются по соглашению сторон отдельно.

4.3. Покупатель обеспечивает беспрепятственный доступ представителей Поставщика к площадке, на которой будет проведен монтаж. Покупатель должен произвести подготовку к работам на площадке, обеспечить подведение коммуникаций.

4.4. Покупатель обязан известить Поставщика о готовности принять специалистов для монтажа.

4.5. Если площадка не готова для осуществления работ по монтажу, срок выполнения работ переносится на срок, в течение которого, по не зависящим от Поставщика условиям, работы не могли быть произведены.

4.6. После окончания работ Поставщик и Покупатель составляют Акт приема-передачи выполненных работ.

В случае отказа Покупателя от подписания Акта приема передачи выполненных работ, Покупатель обязан предоставить обоснование отказа в письменной форме в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты выполнения работ. В случае непредоставления отказа работы по настоящему Договору считаются выполненными.

4.7. Поставщик вправе привлекать сторонние организации и предпринимателей в рамках исполнения настоящего раздела. Ответственность за действия привлеченных третьих лиц лежит на Поставщике.

4.8. Расходные материалы по согласованию Сторон могут закупаться Поставщиком, и их стоимость в таком случае будет входить в стоимость работ.

4.9. При отсутствии недостатков Покупатель в течение 5 (пяти) рабочих дней от даты приемки работ направляет скан УПД с подписью ответственного лица и печатью организации (с приложением копии приказа или доверенности, подтверждающих правомочность подписанта) по электронной почте 2015@sklad-generator.ru, а оригинал направляет почтой на юридический адрес Поставщика. В случае неисполнения данного пункта в течение 15 (пятнадцати) дней с даты приемки Продукции Покупателем, Поставщик имеет право требовать от Покупателя уплаты пени в размере 0,01% от стоимости Продукции за каждый последующий день нарушения этого обязательства.

5. Порядок оказания услуг по пуско-наладке продукции.

5.1. В случае если Счетом предусмотрены услуги по пуско-наладке, они производятся в соответствии с настоящим разделом.

5.2. После доставки Продукции до места нахождения Покупателя, Покупатель письменно извещает Поставщика о готовности принять представителей Поставщика с целью оказания услуг по пуско-наладке. Площадка должна быть подготовлена для производства пуско-наладке.

5.3. Сроки проведения и место пусконаладочных работ и ввода Оборудования в эксплуатацию определяются по соглашению сторон отдельно.

5.4. Покупатель обеспечивает беспрепятственный доступ представителей Поставщика к оборудованию и внос/вынос необходимого оборудования и инструмента Поставщика.

5.5. После окончания пусконаладочных работ и ввода Оборудования в эксплуатацию Поставщик и Покупатель составляют Акт приема передачи оказанных услуг. В данном акте подтверждается оказание услуг по наладке Оборудования. Дата подписания указанного Акта считается датой ввода Оборудования в эксплуатацию. В случае отказа Покупателя от подписания Акта приема передачи оказанных услуг, Покупатель обязан предоставить обоснование отказа в письменной форме в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты оказания услуг. В случае непредоставления отказа от приемки услуг по настоящему Договору услуги считаются оказанными.

5.6. Поставщик вправе привлекать сторонние организации и предпринимателей в рамках исполнения настоящего раздела. Ответственность за действия привлеченных третьих лиц лежит на Поставщике.

5.7. Расходные материалы по согласованию Сторон могут закупаться Поставщиком и их стоимость в таком случае будет входить в стоимость Услуги.

5.8. При отсутствии недостатков Покупатель в течение 5 (пяти) дней от даты приемки услуг направляет скан УПД с подписью ответственного лица и печатью организации (с приложением копии приказа или доверенности, подтверждающих правомочность подписанта) по электронной почте 2015@sklad-generator.ru, а оригинал направляет почтой на юридический адрес Поставщика. В случае неисполнения данного пункта в течение 15 (пятнадцати) дней с даты приемки Продукции Покупателем, Поставщик имеет право требовать от Покупателя уплаты пени в размере 0,01% от стоимости Продукции за каждый последующий день нарушения этого обязательства.

6. Стоимость договора и порядок расчетов.

6.1. Стоимость, порядок оплаты Продукции, услуг по настоящему Договору указывается в Счете.

6.2. Датой оплаты считается день зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

7. Ответственность сторон.

7.1 Поставщик отвечает за недостатки, выявленные при приемке Продукции, за исключением недостатков, возникших не по вине Поставщика.

7.2 За неисполнение или ненадлежащие исполнение обязательств по настоящему Договору Поставщик и Покупатель несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.3 Поставщик не несет ответственность за неполученные доходы Покупателя в виде упущенной выгоды и не возмещает ущерб, кроме прямого, действительного, документально подтвержденного.

7.4 При нарушении условий в части внесения аванса, если он предусмотрен Счетом на срок, превышающий 5 (пять) дней, Поставщик вправе направить уведомление об аннулировании Счета. В случае нарушения Покупателем условий оплаты, не связанной с авансом, Поставщик вправе требовать оплаты неустойки в размере 0,1% за каждый день просрочки от невыполненного обязательства.

7.5 В случае невыполнения Поставщиком условий отгрузки по Договору, Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты штрафных санкций в размере 0,1% за каждый день просрочки от общей договорной стоимости Продукции.

7.6 Стороны понимают, что Продукция заказывается, приобретается, изготавливается и транспортируется Поставщиком исключительно для поставки Покупателю. Поставщик, во исполнение своих обязательств по Договору, резервирует Продукцию для Покупателя и, в случае уклонения Покупателя от приемки, Поставщик вынужден будет нести убытки, в том числе в части упущенной выгоды, и дополнительные расходы по хранению, обеспечению сохранности и целостности Продукции, а также поиску нового покупателя на Продукцию и заключению договора с ним.

7.7 Стороны пришли к соглашению, что отказ Покупателя от исполнения обязательств по Договору (в том числе от исполнения обязательств по приемке и/или оплате Продукции) в отсутствие оснований для такого отказа (например, существенного нарушения Договора Поставщиком), именуемый далее «Необоснованный Отказ», допускается только при условии уплаты Покупателем Поставщику денежной суммы в размере 20 % (Двадцати процентов) от общей договорной стоимости Продукции (далее – «Плата за Отказ»).

При этом Плата за Отказ подлежит уплате как в случае, если Покупатель заявит о своем отказе от Договора (и/или от приемки либо оплаты Продукции) в письменной форме, так и в случае, если Покупатель фактически откажется от исполнения Договора, в том числе откажется от приемки Продукции.

В указанных случаях Поставщик вправе потребовать выплаты Покупателем Платы за Отказ, а Покупатель обязан незамедлительно исполнить такое требование Поставщика.

7.8 Поставщик имеет право удержать сумму указанной Платы за Отказ из средств, полученных от Покупателя, в счет оплаты по Договору.

7.9 Покупатель, понимая, что его Необоснованный Отказ причинит Поставщику значительные убытки и ряд иных существенных неудобств, признает установленную Договором Плату за Отказ обоснованной и соразмерной возможным последствиям такого Необоснованного Отказа Покупателя, а также заверяет Поставщика, что он не будет оспаривать обоснованность и соразмерность Платы за Отказ.

7.10 В иных случаях, кроме прямо предусмотренных настоящим Договором или законодательством РФ, Стороны не вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке.

8. Гарантия

8.1. Гарантию на Продукцию устанавливает производитель Продукции.

8.2. Покупатель должен соблюдать условия технического обслуживания Продукции для предотвращения снятия ее с гарантии.

8.3. В случае возникновения гарантийного случая Покупатель обязуется письменно уведомить Поставщика о выявленных недостатках/неисправности в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента обнаружения путем направления акта-рекламации с приложением фотоматериалов.

8.4. Поставщик принимает решение на основании предоставленных документов о наступлении гарантийного случая. В случае невозможности установления данного факта без осмотра Продукции, Поставщик обязуется направить своего уполномоченного представителя для осмотра некачественного товара в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения соответствующего уведомления Покупателя.

О результатах осмотра товара Сторонами составляется 2-х сторонний акт.

8.5. Поставщик обязан за свой счет устранить неисправности/недостатки Продукции при наступлении гарантийного случая в течение 45 (сорока пяти) рабочих дней со дня получения акта рекламации, при наличии запасных частей у Производителя или в течение иного времени, согласованного Сторонами.

8.6. Замена, отказ от Продукции производится в соответствии с п.2 ст. 475 ГК РФ.

8.7. В случае нарушения срока устранения выявленного недостатка, признанного гарантийным случаем, Покупатель вправе требовать выплаты неустойки в размере 0,1% от стоимости Продукции за каждый день просрочки.

8.8. В случае если у Сторон возникает спор относительно причины возникновения недостатка, Стороны в праве обратится к Торгово-промышленной палате за экспертизой относительно причины недостатка, или к иной организации по соглашению Сторон. Оплата такой экспертизы ложится на виновную Сторону.

8.9. Все транспортные расходы и другие расходы, связанные с диагностикой, ремонтом, заменой дефектного оборудования в пределах Москвы и Московской области несет Поставщик.

9. Разрешение споров.

9.1 Стороны устанавливают обязательный претензионный порядок разрешения споров, возникающих в связи с исполнением обязательств, возникающих из настоящего Договора. Сторона, считающая свои права нарушенными, обязана направить другой Стороне письменную претензию, в которой указывается, в чем именно состоит нарушение и излагаются требования Стороны, права которой нарушены.

9.2 Все споры и разногласия, возникающие в процессе выполнения условий настоящего Договора, Стороны разрешают путем переговоров или в претензионном порядке.

9.3 В случае, если спор не урегулирован Сторонами в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня направления претензии, указанной в п. 9.1. Договора, Сторона, считающая свои права нарушенными, вправе обратиться в арбитражный суд. Стороны пришли к соглашению, что все споры по поводу исполнения Договора будут передаваться на рассмотрение Арбитражного суда г. Москвы.

9.4 Стороны договорились, что к их отношениям по настоящему договору положения п.1. ст.317.1 ГК РФ не применяются.

10. Форс-мажор

10.1 Стороны договорились и отнесли к обстоятельствам непреодолимой силы следующее: война или военные действия; стихийные и иные бедствия (эпидемии, эпизоотии, пожар и т.п.), происходящие в районах, официально признанных таковыми соответствующими государственными органами исполнительной власти, и территориально затрагивающих взаимоотношения Сторон по Договору; забастовки; блокады транспортных путей; действия Правительства РФ или органов исполнительной власти субъектов РФ, запрещающие или существенно ограничивающие деятельность, включающую в себя предмет Договора; иные случаи, предусмотренные действующим законодательством РФ.

10.2 В рамках настоящего Договора форс-мажором также считается задержка Поставки со стороны производителя Продукции либо ее части. В случае наступления такого факта, Поставщик уведомляет Покупателя с предоставлением копии письма от производителя с разъяснением причин задержки поставки, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента, как Поставщику стало известно о задержке.

10.3 При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, находящихся вне разумного предвидения и контроля Сторон, Стороны освобождаются от ответственности по обязательствам, связанным с полным или частичным неисполнением условий настоящего Договора на время действия таких обстоятельств.

10.4 Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на неисполнение обязательств по Договору в срок, указанный в Договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства.

10.5 Сторона, для которой стало невозможным исполнение обязательства, обязана не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента наступления и прекращения вышеуказанных обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении этих обстоятельств.

10.6. Стороны не освобождаются от исполнения своих обязательств и от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, срок исполнения которых наступил до возникновения вышеперечисленных обстоятельств.

11. Срок действия договора.

11.1 Настоящий договор считается заключенным, с момента оплаты Покупателем счета и действует до полного исполнения своих обязательств Сторонами.

12. Прочие условия.

12.1 Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12.2 Копии счетов, УПД и иные документы, посланные по факсу или электронной почте и подписанные уполномоченными представителями Сторон по Договору, имеют одинаковую с оригиналами юридическую и финансовую силу до момента получения Сторонами оригиналов соответствующих документов.



ООО « ГК ЭнергоПроф»
Юридический адрес: 125371, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 114, корп.2, стр.2, эт.1, пом.3.
Почтовый адрес: 125371, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 114, корп.2, стр.2, эт.1, пом.3.

ИНН/КПП 7719471474 / 773301001
ОГРН 1177746881388

Основной расчетный счет:
40702810525000000138
Банк: ФИЛИАЛ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» БАНКА ВТБ (ПАО) г. Москва
БИК 044525411
Корреспондентский счет 30101810145250000411
Дополнительный расчетный счет:
40702810138000158452
Банк: ПАО СБЕРБАНК г. Москва
БИК 044525225
Корреспондентский счет 30101810400000000225

Тел. 8 (495) 789-47-76

Есть вопросы?
Есть вопросы?
Оставьте свой номер телефона и наш специалист перезвонит Вам в течение 15 минут

Нажимая на кнопку "Отправить", вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения